当前位置：范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间：2022-12-28 10:33:02 合同我要投稿

相关推荐

工程合同范本【热】

　　在不断进步的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的工程合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程合同范本【热】

工程合同范本1

　　泳池设备供应及安装工程合同

　　XXXXXXXXXX会所泳池设备供应及安装工程合同

　　建设单位（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXX置业有限公司

　　承包单位（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXXXX泳池设备有限公司

　　甲方委托乙方承建“XXXXXXXXX”会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款：

　　一、工程内容及承包范围

　　1工程概括：

　　工程名称：XXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程

　　合同名称：XXXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程施工合同

　　工程地点：XXXXXXXXXXXXXX会所工地

　　工程规模：建筑面积 m，

　　2承包内容：

　　2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。

　　2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。

　　2.3、泳池水质及水温的检验、调试。

　　注：1、给水：A、冷水与总承包单位提供的冷水供水口相接，具体位置见图。B、热水供水及回水接至锅炉房墙壁，并与锅炉房供水、回水口连接。

　　2、排水：排水接至地下室集水坑。

　　3、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并引入甲方指定的配电箱或控制箱。

　　4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵等。

　　5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安装所有管道及阀门保温由乙方负责。

　　二、承包方式：

　　本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材料（含价格调整）、包机械、包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、2

　　包验收合格并交付相关资料。

　　三、合同工期

　　3.1、开工日期：开工日期暂定为XXXX年XX月XX日，具体开工日期以甲方开工通知为准。

　　3.2、工期：合同工期总日历天数：（包括法定节假日计算的承包天数）三、质量标准：合格，本工程以水质检测（符合国家游泳池卫生检验标准）等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制为28±1C。

　　四、合同价款

　　4.1合同价款：

　　本工程合同总价为：￥元（含税固定总价）

　　大写人民币元整（大写）

　　4.2 价款约定：

　　⑴ 合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。

　　⑵ 本合同约定的价款为综合包干价，除经甲方批准的工程变更或经甲方确认的现场签证外，结算时一律不予调整。

　　⑶ 乙方在签订本合同前对本工程的全部招标文件、甲方认可的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。

　　⑷ 合同总价或单价中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。乙方在现场使用的水电费由乙方另行向总承包单位支付。

　　⑸ 按国家及政府规定由乙方缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内，由乙方负责向相关部门缴纳。

　　⑹合同总价已包括了材料价格的市场风险，政策性风险及当地人工工资、当地定额人工工资的上调风险。

　　4.3、支付方式

　　4.3.1 合同签订生效后10内支付合同总价款的25%作预付款。

　　4.3.2 所有设备及材料到工地后15日内支付至合同总价款的70%。 0

　　4.3.3工程调试完成验收合格且竣工结算后的15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，余5%的结算工程款作为质量保修金（保修期两年）。保修期满后支付，不计利息。

　　4.3.4 甲方可以以转帐支票方式支付本合同的任何工程款。

　　4.3.5 支付工程款项时，乙方必须向甲方提供符合当地税务部门要求的发票

　　4.3.6因本工程发生的违约金、罚款、赔偿金等所有费用，甲方可随时在应付工程款中予以扣除。

　　五、双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务：

　　1.1、使施工场地具备施工条件。

　　1.2、将施工所需水电等接至双方约定地点，保证施工期间的需要。施工及调试用水用电费用由乙方承担。

　　1.3 甲方建设的锅炉提供的热水温度为60C以上（含60C），热水压力≤1MPa，热水流量≥17.7m/h，冷水温度为XXXXX市自来水公司的市政管网供水温度。

　　1.4乙方进行水质调试，甲方需派泳池维护操作人员进行泳池日常打理（如投药、清洁等），同时接受乙方提供的免费培训。

　　1.5甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。

　　1.6 根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。

　　1.7 按合同约定的方式，按时向乙方支付工程预付款、工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。

　　1.8 及时组织竣工验收，办理竣工、结算、移交等手续。

　　1.9 向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。

　　1.10 可随时到乙方的制作工厂对产品或配件质量进行检查。

　　1.11 乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，在甲方书面通知乙方10天内，如乙方仍无明显改进，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。

　　1.12 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。

　　2、乙方的权利及义务

　　2.1 乙方负责办理本工程的开工许可手续，缴纳相关的规费。

　　2.2 按发包方及总包方的要求组织施工，并在合同签订后提供3份会所泳池设备施工300

　　图，同时提供电子版图。尽管有监理或发包方的批准，乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。

　　2.3 本项目图纸由乙方设计，乙方设计的图纸要求必须满足国家及地方的规范要求，并达到甲方的功能要求。如因乙方设计的图纸不能满足甲方的功能要求或国家及地方的规范要求，乙方承担全部责任，工期不得顺延。因以上原因造成设计重新调整而增加的设备、材料及施工等所有费用，全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方承担甲方因此造成的全部损失。

　　2.4 提交进口设备的报关单复印件、原产地证明书原件、商检证胆等相关证明、工程竣工图纸及有关验收报告。

　　2.5 乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准，并不得影响发包方的正常施工需要及工程进度。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。乙方对自己的施工队伍、现场、原材料、设备实施管理；负责材料质量，在施工过程中，做好施工记录和各项施工技术资料，做到与工程进度同步，竣工结束后15天内提供完整的竣工验收资料。

　　2.6乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。

　　2.7 乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

　　2.8 在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：

　　⑴ 充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；

　　⑵ 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施并承担相关费用；

　　⑶ 采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失并承担相关费用。维持现场清洁、道路畅通。设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清；

　　⑷ 按主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相

工程合同范本2

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、承包范围及承包方式

　　1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。

　　2、承包方式：本工程采用包工。

　　三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。

　　四、付款方式：

　　进场甲方应付给乙方生活费_________元(大写：____________);装灯时，甲方应付乙方工程款__________元(大写：____________);工程完工后付清余款。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。

　　2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。

　　六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同范本3

　　内部合同发包人：(甲方)

　　内部合同承包人：(乙方)

　　根据国家有关法律、法规及浙江的__公司(以下简称公司)有关文件规定，经双方协商，对____省总工会干部学校食堂综合楼工程内部经济承包签订以下条款，共同遵照执行。

　　第一条工程项目概况

　　1、工程名称：食堂综合楼工程

　　2、建设单位：____省总工会干部学校

　　3、工程地点：保俶北__52

　　4、工程承包内容及范围：施工图规定的土建、装饰、安装工程

　　5、承包方式：包工包料

　　第二条项目承包承诺本工程项目由乙方实行独立成本核算，在确保上缴甲方利费后，自负盈亏。乙方承诺：

　　1、在本合同生效后三天内向甲方支付万元，作为项目承包施工的履约保证金，在本工程竣工结算建设单位付清尾款后，扣除有关款项后一次性归还乙方。

　　2、全面履行工程施工承包合同、投标书、询标记要、承诺书等承包方的各项义务与承诺。本工程内容必须由乙方自行施工完成。

　　3、严格履行本合同规定交纳的所有利费和税金。

　　4、按规定及时支付工人工资，不得拖欠。

　　5、承担本工程的一切经济风险和法律责任。

　　第三条项目承包指标

　　1、项目承包上缴利费：乙方向甲方交纳管理费按工程总价

　　%或交纳管理费壹拾万元(一次性包干)；项目应交纳的税费按国家及地方政府现行政策执行另行上交甲方。

　　2、工程质量：按总包合同要求达到合格。工程资料与进度同步。如达不到合同质量要求，乙方另向甲方支付壹拾万元违约金。

　　3、工期：工期按总包合同规定，奖罚全部由乙方享有及承担。

　　4、安全、文明标化：杜绝重大伤亡事故，机械事故和火灾事故，本工程按总包合同要求应达到

　　标化现场。安全、文明标化发生奖罚，奖罚均由乙方享有及承担。如乙方因安全、文明标化管理不善，给企业声誉造成不良影响的，甲方另罚乙方贰-伍万元，在工程款中扣除。如安全伤亡事故发生，除按____市有关规定进行处罚外，乙方并应承担处理事故而产生的一切费用。

　　第四条双方职责

　　一、甲方职责

　　1、按公司管理文件规定审定施工组织设计和各专项施工方案，并向项目部做好书面交底记录，同时检查、督促实施情况。

　　2、甲方收到工程进度款后扣除应缴税金、规费后，7天内向乙方支付工程款。但有权对乙方的资金使用进行管理、监督和控制。

　　3、按国家、地方及公司有关规定及标准要求，加强对工程质量、环境、安全、文明标化等工作的管理，对违法违规行为有依法依章处罚权，督促乙方及时整改达到规范要求，并组织协调与工程有关各方关系。

　　4、接到乙方决算资料和交工验收资料后及时会同乙方向建设单位结清工程款。

　　二、乙方职责

　　1、全面履行工程施工承包合同、补充合同、投标书、询标记要、承诺书等承包方的各项义务与承诺。本工程内容必须由乙方自行施工完成。如有专业分包和劳务分包，分包单位必须经甲方同意，并按公司程序文件要求签订合同。

　　2、乙方必须按施工图及有关施工规程、规范和标准及公司管理文件规定进行施工，并接受建设单位(包括监理单位)、甲方监督。乙方必须无条件服从甲方质量、环境、安全、文明标化等方面的检查和整改意见，并及时整改，直至符合合同及规范要求。

　　3、乙方自行采购的大宗材料或半成品必须经甲方同意后采购，并按规定进行验收、检验和试验合格后方可使用于工程。

　　4、乙方应按质量检验评定标准对工程质量进行检查、验收、评定、整改。对提出的整改意见在限期内纠正。

　　5、乙方应按国家的有关安全生产、文明施工规范标准，地方安全生产法规，公司安全生产管理办法、技术管理办法等规定，对工程安全进行检查、验收、督促，对各类检查所提出的问题在限期内必须得到纠正及验证。对项目工程的安全投入必须到位，安全技术措施费用应单列使用，不得挪用及节省。

　　6、项目对进场施工人员进行安全、环境、质量、文明施工入场教育，新工人必须进行三级安全教育和对本工种安全教育后方可上岗，同时，按政府有关规定办理各类证件，证书和手续，各特殊工种、管理人员必须按规定持证上岗。

　　7、乙方不得无故停工，除非甲方同意停工。

　　8、乙方在施工工程中如发生质量事故，应及时报告甲方，并按公司管理规定处理。所发生费用除业主原因外，由乙方自行承担。

　　9、乙方在施工过程中，发生四级及以上重大责任事故的，或发生重伤及以上事故或因安全隐患被全省通报批评并罚款五万元以上的，项目因处置不力给企业造成损失的，甲方收回乙方的承包权，追缴经济承包责任人全部承包所得。

　　10、及时记录，搜集整理好有关施工技术经济资料和竣工验收资料，及时提交有关施工技术经济资料和验收资料。

　　1、如因乙方原因，造成企业不良社会影响(如质量、安全事故等)和新闻媒体曝光，视情节轻重，每发生一次罚伍仟元，直至扣除相应履约保证金，并按有关规定追究有关责任人的责任。

　　2、处理好劳资关系，不得拖欠工人工资，如发生重大的劳资纠纷，影响公司声誉，每次罚壹万元。

　　3、乙方不得私自刻制项目公章，也不得将甲方发给的技术资料专用章用于材料采购及签订劳务合同等，发现有上述现象的每次罚壹万元。

　　4、乙方应严格遵守国家税法及其它财务法规，按时足额地缴纳项目的应纳税款，提供符合国家税法规定的原始凭证与票据，保证项目的经营活动符合国家的税法与财务法规，由于项目原因造成的税务损失，由乙方承担。

　　第五条工程款支付

　　1、预付款、进度款的支付时间和数额，根据总包合同及乙方的用款报表，由甲方扣除应扣税费后，根据完成工作量和工程进度合理地交由乙方负责使用，并按公司财务有关规定，服从财务部门对项目资金使用实行的监督、管理，乙方应将工程款全部用于工程。工程竣工后，工程款支付(包括甲供材料及设备)最多不超过业主支付工程款的90%，余款在竣工结算且双方核清帐后支付。

　　2、乙方完成本合同内容后，经审计确认后，甲方归还乙方内部承包履约保证金。工程盈利部分扣除保修金外由乙方自行支配，发生亏损由乙方自行承担，全额补足亏损。

　　3、__公司派出人员及乙方自行聘借人员的一切正当费用(包括养老金、公积金)均由乙方开支，纳入成本。

　　第六条材料采购

　　1、材料采购按总包合同规定执行。

　　2、由乙方自行采购材料设备的，乙方按约定及时支付款项，发生纠纷由乙方负责处理。乙方对外的债权债务均由乙方自行负责。

　　3、乙方以甲方名义签订合同采购材料设备的，应将合同正本放甲方财务部门，由财务暂扣合同货款价并监督乙方按时支付。

　　第七条成本核算

　　1、施工期间，职工病伤劳保等费用，纳入项目成本。

　　2、涉及工程形象和企业声誉所必须的开支及地方规费，项目应照办。

　　第八条其它

　　1、工程竣工结算时，乙方应向甲方说明在外所有债权债务状况，递交相应材料并对其真实性完整性负责。向甲方财务书面承诺在该工程项目中所有欠债属乙方个人行为，与甲方无关，由乙方自行承担，并预留伍万元工程款，作为防止纠纷的保证金，在竣工结算甲方付清余款后三个月内，扣除有关款项后付清，结算书原件留甲方财务科。

　　2、本工程的39;前期费用万元，由乙方承担；经甲乙双方协商，乙方聘甲方工作人员担任项目经理，项目经理的工资、奖金由乙方负责发放，按每月元的标准由乙方承担。

　　3、乙方有权对承揽业务和施工过程中的有功人员进行奖励，奖励费用由乙方消化承担。

　　4、乙方不遵守本合同有关条款、管理混乱、思想不正，造成项目亏本，乙方应承担一切责任，并补亏为盈，情节严重的将追究法律责任。

　　第九条本合同未尽事宜，经协商一致后可另行订立补充合同，双方约定，本内部合同在履行过程中发生争议，由公司经理按公司的规章制度进行调解、裁决。乙方承诺，无论发生何种争议纠纷，均由公司内部解决，不向外提出诉讼或仲裁。

　　第十条本合同经双方签字或盖章后生效。

　　第十一条本合同一式四份，其中正本二份，双方各执一份，副本二份，双方各一份。

　　第十二条本合同于本工程全部结束，保修到期，帐款结清时终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同范本4

　　发包人(甲方)：____________________________

　　承包人(乙方)：_____________________

　　甲方将其承建的_______市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　一、承包方式

　　包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。

　　二、工期要求

　　甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日_______/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

　　三、承包范围

　　地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

　　四、质量要求

　　1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

　　2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

　　五、安全责任

　　乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　六、结算价格及付款方式

　　1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价_______元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

　　2、付款方式：工程完工付款_______%，下余_______%一年内支付，保质期满，结清余款。

　　七、双方责任和权利

　　1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

　　2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

　　八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

　　九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

　　法定代表人(签字)：________________法定代表人(签字)：________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同范本5

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　1、甲乙双方经协商特定如下事项：

　　乙方为甲方提供音响灯光电视摄录设备一批，(详见附件)，承担新疆自治区诺茹孜节电视演出活动的设备租赁及运输安装技术服务总的费用定为￥150000元(大写：壹拾伍万元整)由甲方付给乙方。

　　2、录制及演出日期：20xx年3月8日-3月12日。

　　3、付款方式：演出顺利完毕后二十个工作日内付清账款,即￥150000元.(大写：壹拾伍万元整)。

　　4、质量要求和标准：乙方保证所供商品符合国家相关技术标准，保证质量。保证甲方良好的演出效果。

　　5、乙方严格按照甲方的进度紧密配合。在预定的时间将设备安装完毕，保证顺利演出和录制。

　　6、如因不可抗因素造成合同无法正常执行，双方共同协商解决。如遇天气和其他人为原因使活动不能举行或中途中断(即音响灯光以外的因素)，与乙方无关。

　　7、本合同一式两份。双方签字既生效。

　　8、甲方负责安全的电力供应到舞台附近350个千瓦以上。

　　9、设备租用期间的设备安全问题由双方共同负责。

　　10、设备安装期间的工作人员安全问题由乙方负责。演出和装台期间的安保问题由甲方负责。

　　11、合同未能详细约定的事项。双方在互相理解合作发展的基础上，共同协商解决。

　　甲方

　　单位名称(章)：

　　代表人：

　　单位名称(章)：

　　乙方

　　单位地址：

　　代表人：

工程合同范本6

　　发包人：(以下简称甲方) 承包人：__公司(以下简称乙方)

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：混凝土道路

　　2、工程地点：村

　　3、承包范围：350米混凝土道路

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　5、合同价款：合同总价款15万元。

　　二、技术要求

　　1、路面为18c厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。

　　2、18c厚3：7灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、__处理在原有__的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、发包人主要工作：负责场地三通一平;

　　2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

　　五、工程价款的支付

　　工程竣工拔工程总造价的98%，工程质量保证金为总造价的2%，质保期________年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日

工程合同范本7

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　委托处理人（姓名）：_________

　　单位：_________

　　住所地址：_________

　　联系电话：_________

　　B机号：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　单位名称：_________

　　营业执照号：_________

　　注册地址：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代表人：_________

　　本工程设计人：_________

　　施工队负责人：_________

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1．1工程地点：_________

　　1．2工程内容及做法（见附表

　　一：装饰装修工程施工项目确认表、附表

　　二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）

　　1．3工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

　　1．4工程期限_________天；开工日期_________天____月____日；竣工日期_________天____月____日；

　　1．5合同价款：本合同工程造价为（人民币）_________元金额大写：_________（详见附表

　　三：家庭居室装饰装修工程报价单）

　　第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表

　　六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表

　　六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费_________元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条甲方工作

　　4．1开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　4．2 提供施工期间的水源、电源；

　　4．3负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4．4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4．5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4．6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第五条乙方工作

　　5．1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5．2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5．3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　5．4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表

　　七：装饰装修工程变更单）。

　　第七条材料供应

　　7．1按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

　　7．2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第八条工期延误

　　8．1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　1、工程量变化或设计变更；

　　2、不可抗力；

　　3、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8．2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8．4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准双方约定本工程质量按下列第_________项标准执行：

　　（1）《____市家庭装饰工程质量验收规定》

　　（2）其它规定：_________施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条工程验收和保修

　　10．1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、_________

　　2、_________

　　3、_________乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表

　　八：工程验收单）；

　　10．2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表

　　八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移手续（见附表

　　九：工程结算单）；

　　10．3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表

　　十：工程保修单）。

　　第十一条工程款支付方式1

　　1．1双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

　　1、此合同签订地为：本市_________家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：

　　第一次于开工前____日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_________元；

　　第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即__________元，由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证）

　　2、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款；支付次数支付时间支付金额（元）

　　第一次开工前____日

　　第二次工程进度过半

　　第三次双方验收合格

　　3、其它支付方式：_________；

　　11．2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表

　　九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　11．4工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任；

　　12．1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

　　12．2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　12．3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　12．4甲方未按期支付

　　第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元；

　　12．5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　12．6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元；

　　第十三条合同争议的解决方式；双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决；

　　1、向_________仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向_________人民法院起诉。

　　第十四条几项具体规定；

　　14．1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_________元（此费用不在工程价款内）；

　　14．2施工期间，甲方将外屋门钥匙__________把，交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　14．3施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条附则；

　　15．1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　15．2本合同签订后工程不得转包。

　　15．3甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　15．4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　15．5合同履行完后自动终止。

　　15．6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区（县）的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。合同附件：附件

　　一：装饰装修工程施工项目确认表。附件

　　二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。附件

　　三：家庭居室装饰装修工程报价表。附件

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表。附件

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表。附件

　　六：家庭居室装饰装修工程设计图纸。附件

　　七：装饰装修工程变更单。附件

　　八：工程验收单。附件

　　九：工程结算单。附件

　　十：工程保修单。

　　第十六条其它约定条款_________。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________

　　签订地点：_________

　　________年____月____日

　　家庭装饰装修市场合同认证意见（市场合同认证章：）

　　委托代理人（签字）：_________

　　联系电话：_________

　　________年____月____日

　　工商行政管理机关签证意见：_________

　　经办人：_________

　　________年____月____日

工程合同范本8

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等互利的原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算，一个月及其以上的按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁的各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准的物资应当场拒收，否则，由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约，违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。

　　第七条赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管元，扣件元，由乙方承担。

　　第九条其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

工程合同范本9

　　承建方(以下简称甲方)：

　　承揽方(以下简称乙方)：

　　经甲、乙双方达成协议,(以下简称乙方)承接 (以下简称甲方)灯光音响系统设备安装工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:

　　一、工程内容:

　　乙方为甲方提供灯光音响系统设备安装调试工程。

　　二、工程造价：

　　系统工程总造价为大写人民币元整 (￥元整)。包括线材、设备、运输、安装调试。

　　(设备明细清单见附件)

　　三、付款方式:

　　1.合同签订生效后，甲方即支付乙方工程款工程总造价的 %，

　　即人民币元整(￥元整)作为工程定金。

　　2.余款工程总造价的 %，即人民币元整(￥元整)，于验收投入正常使用后一个月内付清。

　　3.余款工程总造价的 %,即人民币元整(￥元整)，于验收投入正常使用后12个月内付清。

　　四、工程期限：

　　自甲方通知乙方进场之日起个工作日内完成舞台灯光音响系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度,乙方工期顺延。

　　五、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1.根据合同付款条例按期支付工程款。

　　2.提供工具房给乙方管理、使用。

　　3.派专人负责施工中的协调工作。

　　4.提供完整的施工场地、水电设施，土建设施甲乙双方共同协调，必要时提供夜间施工的方便。

　　(二)乙方责任：

　　1.乙方保证提供甲方的设备均是全新的、无缺陷的、与合同附表清单相符的合格产品。

　　2、乙方提供产品必须是双方约定，厂家生产的标准产品;暂没有标明产品必须是国家合格产品中中档以上产品。

　　3、主设备(如硅箱)中的主元件必须按照国家规定的标准乙方给予保障承诺。

　　4.施工人员必须遵守甲方施工现场的安全及消防安全等管理规定。

　　5.按期完成工程任务。

　　6.设备技术资料、图纸、主设备的中文使用说明书验收前提交甲方。

　　六、保修期限：

　　1. 本合同设备保修期为两年,保修设备具体见设备清单。

　　2. 消耗品不保修(包括烟雾油、电池、灯泡等)。

　　3. 保修期内如设备自身出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

　　4. 如甲方设备出现故障,乙方接到通知后在4小时内解决问题，如4小时内解决未果,乙方及时提供替用设备,保障甲方正常营业。

　　5. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，并收取材料成本及基本费用。

　　七、违约责任：双方必须遵守合同各项条款，如有一方违约发生纠纷(违约金则按工程总款的5%计)，由双方共同协商解决。协商未果，由乙方所在法院管辖提起诉讼。

　　八、工程地点：

　　九、售后服务:

　　1、培训服务：乙方对甲方提供系统操作人员的专业培训服务。

　　2、甲方如有大型演出，乙方提供1至2名技术人员进行无偿指导服务。

　　十、甲方组织专家进行工程质量的验收，乙方无异议的情况下，必须听取甲方专家意见，如有异议双方可协商调整。

　　十一、本合同(含附件及其它变更)经甲、乙双方签章后生效,一式四份,甲方执三份,乙方执一份，具同等法律效力。

　　甲方:

　　乙方:

　　合同签订日期：

工程合同范本10

　　发包人（全称）：_______（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：______（以下简称乙方）

　　本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

　　1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园

　　1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。

　　具体内容见附件1

　　2、工程承包范围

　　2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

　　2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　3、工期

　　3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。

　　3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。

　　4、质量与验收

　　4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。

　　4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。

　　5、安全施工

　　5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。

　　5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）执行。

　　6、合同价款与支付

　　6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

　　6.2 采用固定总价方式确定。工程价款（大写）：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元（人民币），￥：785919.00元。

　　6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担

　　6.4 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。

　　7、承包人采购材料设备

　　7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测（检测费由承包方负责），质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。

　　7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

　　8、争议

　　双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。

　　9、保险

　　承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

　　10、合同份数

　　双方约定份数：陆份，双方各执叁份

　　11、增加工程项目名称

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

工程合同范本11

　　发包人： (以下简称甲方)

　　设计人： (以下简称乙方)

　　为明确双方各自承担的经济法律等责任，根据有关法律法规并结合本工程实际情况，经双方协商一致，同意对原合同部份条款内容进行补充修改，特订立本协议。

　　一、工程概况

　　项目名称：

　　新世界购物公园

　　项目地点：

　　余干县世纪大道、迎宾大道交汇处

　　项目规模：

　　1#楼(高层)：22层(含地下室一层);总建筑面积约20__0 m

　　2#~12#楼(多层)：2~5层;

　　总建筑面积约40000m

　　二、设计范围

　　1#~12#楼土建工程、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、消防、总体景观设计、总平室内外管网。

　　三、质量标准

　　符合现行国家规范规程标准、地方各级政府部门文件规定及发包人提出的设计要求，并通过图纸审查机构审查符合要求。

　　四、设计时间

　　设计人提供的本工程初步设计方案经发包人审定后，设计人应当在45天内提供本协议约定的1#楼(高层)全部设计文件资料，在15天内提供1#楼(高层)基础施工图和本协议约定的2#~12#楼(多层)全部设计文件资料。

　　五、发包人提供的文件资料：

　　1、工程地质勘察报告壹份。

　　2、工程规划设计通知书壹份。

　　3、工程用地红线图壹份。

　　4、规划总平面图壹份。

　　六、设计人提供的设计文件资料：

　　1、初步设计方案本伍本。

　　2、全套施工图设计文件拾套。

　　3、结构设计计算书叁份。

　　4、设计概算书叁份。

　　5、建筑面积计算书叁份。

　　6、设计光盘叁份。

　　7、其他应该由设计人提供的文件资料如设计检查报告等。

　　设计人未能在本协议约定的时间内提供上述设计文件资料，每延误一天，应减收总设计费的百分之一。

　　七、工程设计费及支付办法

　　1、设计费：

　　本工程总设计费以人民币伍拾捌万元包干，不再计取其他任何费用，如修改变更增加设计费(重大变更需要经过原审图中心审查的除外)、建筑面积增减6%以内的设计费、各种咨询服务费、设计人员差旅费等所有费用均已包含在总设计费内。

　　2、付款办法：

　　第一次付款：

　　本合同签订后五日内支付总设计费的20%。

　　第二次付款：

　　设计人提供全套文件资料，经图纸审查中心审查合格后十天支付总设计费的50%。

　　第三次付款：

　　主体结构全部验收合格后十天支付设计费的10%。

　　第四次付款：

　　工程总体验收合格后五天内支付剩余的设计费。

　　八、其他约定

　　1、设计人在本协议签订后5日内向发包人提供本工程初步设计方案。

　　2、当发包人需要设计人委派设计人员赴现场进行设计交底、处理有关设计问题或参加验收等服务时，设计人员应当在收到发包人通知后5个小时内(指工作时间含节假日)到位进行服务。设计人违反本条约定时，每次应减收总设计费的百分之一。

　　3、、各种文件资料需要设计人签章的，设计人应当在收到完整的资料后5小时内给予签章完整。设计人违反本条约定时，每次应减收总设计费的百分之二。

　　4、设计人应本着技术可行，经济合理的原则进行本工程设计，其中1#楼(高层)每平方米含钢量不超过50公斤，2#~12#楼(多层)每平方米含钢量不超过38公斤。设计人违反本条约定时，应减收总设计费的百分之十。

　　九、本协议与原合同若有不同之处，以本协议为准。

　　十、本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

工程合同范本12

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备级以上的相应资质。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。

　　1．工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量（甲方按市场价计取）。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。

　　2．承包范围及方式

　　2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。

　　2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价万元，其中绿化万元，景观万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。

　　3．工程结算

　　3.1本工程系招标工程，工程暂定价为万元，其中绿化工程万元按年月日报价书为准，景观工程万元按年月日报价书为准。其工程量按实结算。

　　3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。

　　4．付款方式

　　4.1本工程不付工程备料款。

　　4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的 %。工程经验收合格，办理工程决算后支付合同总价的 %，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方（不含利息）。乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。

　　5．绿化苗木、景观园艺

　　5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。

　　5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。

　　5.3部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植（并提供技术帮助），具体数量及品种甲乙双方共同商定。

　　5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。

　　6．质量要求

　　6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。

　　6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土（按该苗木的要求配制）。

　　6.3工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。

　　6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。

　　7．工程验收

　　7.1隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担；不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。

　　7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。

　　7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方（不含利息）。

　　8．施工工期

　　8.1经甲乙双方商定，本工程自年月日开工至年月日完工，总工期为日历天。

　　8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的.万分之四进行奖罚。

　　8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承担违约责任。

　　9．其他约定

　　9.1施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。

　　9.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育，如发生伤亡安全事故，其责任及费用均由乙方承担。

　　9.3文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。

　　9.4乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承担合同总价10%的违约金。

　　9.5甲方的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　9.6本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。

　　9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。

　　9.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。

　　9.9本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　日期：日期：

　　附件：

　　1、甲方的联合招标书

　　2、乙方的投标书（商务标、技术标）

　　3、甲方的招标答

工程合同范本13

　　游泳池专项设计合同

　　项目名称：项目建设地点：

　　发包人（甲方）：设计人（乙方）：

　　签约地点：

　　签约日期：年月日

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局监制

　　发包人（甲方）：设计人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲方、乙方双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担珠江广场项目酒店游泳池专项设计达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1、《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

　　2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　3、建设工程批准文件并结合本工程的具体情况。

　　第二条工程概况

　　1、工程名称：珠江广场项目皇冠假日酒店 2、工程地点：深圳市龙岗区龙岗中心城龙翔大道与龙城北路交汇处

　　3、设计及服务范围：1.珠江广场项目皇冠假日酒店恒温游泳池施工图设计

　　2.配合施工技术指导、施工图纸修改、变更、优化设计

　　3.配合珠江广场项目验收、移交

　　4、本工程的投资控制（选择其中一项）：

　　（）本工程实行限额设计，限额设计值为 / 元/m2或总造价不超过 / 万元。（√）本工程不实行限额设计，但各设计阶段的估算、概算、预算须报甲方审批。

　　5、甲方向乙方提交的有关资料和文件的内容、要求及提交时间见附件二；设计文件确认表(见附件三)。

　　第三条设计费及付款方式：

　　1、本工程含税价总设计费为人民币（大写）_ 3.7 万元，其中设计阶段 2.96万元，服务阶段 0.74 万元，本合同付款分为设计阶段和服务阶段，设计阶段内的工作占合同总金额的80%，服务阶段内的工作占合同总金额的20%。

　　2、设计阶段设计费的支付，应在该阶段内每完成一项工作内容（包括设计文件和服务），并经甲方签认《设计文件确认单》（附件三）后30天内支付相应的设计费。

　　3、服务阶段费用的支付：

　　（1）在该阶段内，现场配合施工的工作内容占本阶段费用的80%，工作内容以配合现场施工为主，包括进行必要的安装技术指导；根据现场实际情况进行图纸修改、变更和合理性优化。该阶段工作需甲方签认《现场施工服务阶段确认单》（附件四）后30天内支付相应的设计费。

　　（2）验收、移交阶段费用的支付需待本项目通过相关专项验收和成功移交洲际酒店管理集团后方可支付。

　　4、乙方在甲方支付以上款项的同时须提供合法有效等额发票，否则甲方可顺延付款。

　　5、设计费和服务费包括其它杂项支出。杂项支出包括：晒图(图纸共一式八份)、复印、钉装、计算机光盘、长途电话、传真、航空邮件、速递费用、供货运输费、垃圾清理费、施工水电费及成品保护费等等。

　　6、设计费和服务费包括相关设计人员现场办公及其他相关的费用。

　　7、设计费和服务费包含工程所在国家应付税款。

　　第四条设计内容及要求

　　1、皇冠假日酒店游泳池设计范围

　　该游泳池为室内恒温恒湿游泳池，

　　工艺系统设计需经济合理，同时满足洲际标准和五星级酒店定位，设计泳池设备相关参数满足甲方招标要求。设计内容主要包括水处理循环系统、给排水系统、恒温系统、恒湿系统、池水照明系统、控制系统等。包含因机电二次深化设计互提条件引起的图纸优化设计。

　　2、配合现场服务范围

　　乙方须及时跟踪现场施工进度，对现场施工提供必要的技术支持，对专业设备安装和系统调试提供必要的技术指导，根据现场实际情况对图纸按甲方要求进行必要的修改、变更和优化设计，同时乙方须配合甲方对施工进行专项验收。

　　3、设计深度

　　符合现行国家相关技术标准和规范要求，符合洲际标准。设计图纸须充分消化甲方提供基础资料，准确表达给排水接口位置，水处理工艺经济合理，绘制详细的平剖面图和安装详图，达到施工图设计深度。同时满足现场施工、满足甲方材料设备招标需要，最终图纸需加盖出图章。

　　4、设计时间和出图方式

　　甲方向乙方提交本合同约定的资料、文件后，乙方按合同约定的设计内容及要求30天内完成图纸，出图方式为蓝图，共10套，并装订成册。甲方指定的图纸接收人为珠江广场项目部设计文秘陈式婷。如有变更，甲方书面通知乙方。

　　第五条双方义务

　　（一）甲方义务：

　　1、甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性，正确性负责。甲方应提供的具体资料及文件内容见附件。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定时限15天以内，乙方按本合同规定顺延交付设计文件的时间；超过规定时限15天以上时，应由甲乙双方重新商定交付设计文件的时间。

　　2、因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量及服务质量等不符合甲方的要求造成甲方要求乙方返工的，乙方应予以返工或提高服务质量，甲

　　方不再另行支付设计费用。

　　3、负责该工程设计会审的组织工作及有关费用。

　　（二）乙方义务

　　1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计资料文件及提供服务。

　　2、乙方必须根据甲方批准的设计任务书或经甲方批准的上一阶段设计文件，以及有关设计技术经济协议文件并应严格执行国家设计标准、技术规范、规程等进行设计，并提交符合质量的设计文件。对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　3、未经甲方同意，乙方不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。

　　4、初步设计经甲方及政府相关部门审查后，提出在原定任务书或设计委托范围内进行必要修改的，乙方应负责承担，并不得影响设计工期。

　　第六条违约责任

　　1、甲方应按本合同约定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期一天，应承担该阶段应付金额 1 ‰的违约金。逾期超过30 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

　　2、在合同履行期间，甲方违反本合同约定要求解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方支付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算，每个阶段不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付，结算后预付款返还甲方。

　　3、由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，延误超过10天，甲方有权单方解除合同，乙方应按设计费总额的20％向甲方支付违约金。

　　4、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的部分。

　　5、在甲方进行本设计所涉及工程的建设过程中，乙方应指定本项目设计负

工程合同范本14

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价215;设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、工程价款的支付方式：

　　1.1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　1.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　1.3、保修条款：本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　1.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文(关于农村电网建设与改造技术原则)、(____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则)、(____省农村电网建设与改造的基本技术要求)，及贵阳供电局下发的(10配电线路实施技术规范)、(低压配电技术规范)施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　2、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工，

　　②不付乙方工程款，

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　1、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　2、未尽事宜，双方另行协商。

　　3、附则：。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人(签名)：

　　________年____月____日

工程合同范本15

　　甲方：______________（以下简称甲方）

　　乙方：______________（以下简称乙方）

　　为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，现______________工程特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：产品的名称、品种、规格和质量

　　1、产品的名称、品种、规格（应注明产品的牌号或商标）：“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。

　　2、产品的技术标准（包括质量要求）无国家和行业标准的，按企业标准执行。

　　第二条、产品的数量和计量单位、计量方法。

　　1、产品的数量：以实际结算数量为准。

　　2、计量方法：按实际，由甲方验收，并确认。

　　3、产品交货数量按实收数量为准。

　　第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。包装物不回收。

　　第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

　　1、产品的交货单位：______________。

　　2、交货方法：由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量，乙方按约定交

　　货地点和时间送达。材料卸货由乙方负责。甲方确认送货数量无误，需在送货单上签收，或出具专门的收货凭证。

　　3、运输方式：汽运。

　　4、到货地点和接货单位（或接货人）：诸暨市西二环路望泄村丹桂华庭施工现场。

　　第五条、产品的价格与货款的结算

　　1、产品的价格：无机保温砂浆650元/m、及抗裂砂浆950元/吨（含税价），乙方提供相应的发票。

　　2、产品货款的结算：供货完成后付至工程款80%，剩余工程款待工程竣工验收后付清。

　　第六条、验收方法

　　1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。

　　2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。

　　第七条、乙方服务条款

　　1、施工时安排专业技术人员现场指导，保证工程质量。

　　2、工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测，以达到要求。

　　第八条、乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5％的违约金。

　　2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

　　第九条、甲方的违约责任

　　1、甲方无质量原因不得中途退货。

　　2、乙方因产品包装不符合合同规定，必须退回或重新包装的，乙方应负责退回或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求退回或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价格部分因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当

　　第十条、不可抗力

　　当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通通不能履行或不能完全

　　履行的理由，并应在3天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条、

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的提交签约地仲裁委员会申请仲裁。

　　当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式五份，甲方执肆份、乙方执壹份。

　　甲方：______________（签字或盖章）乙方：______________（签字或盖章）

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

【工程合同范本【热】】相关文章：